序号

条款号

信息或数据

1

1.1.2.2

发包人：许昌市建安区交通运输局

地址：许昌市建安区文化中心6楼B615    邮编：461000

2

1.1.2.6

监理人：

地址：邮编：

3

1.1.4.3

工期：120日历天

4

1.1.4.5

缺陷责任期：  2  年

5

1.6.3

图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 7 天签发图纸修改图给承包人

6

3.1.1

单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程原合同价的%或累计变更超过了原总合同的%

7

4.2

履约担保金额：不超过中标金额的5%

提交履约担保的时间：在签订合同协议书之前

履约担保形式：中标人从基本账户转出

8

10.1

工程进度计划提交时间：承包人在与发包人签订合同协议后的28天内提交给监理人

9

10.2

工程进度计划修订提交时间：实际进度发生滞后的当月25日前

10

10.4

提交合同用款计划的时间：

承包人在与发包人签订合同协议书后的28天内提交给监理人

11

11.1

发出开工通知期限：开工日期7天前

12

11.5

逾期竣工违约金：人民币元/天

13

11.5

逾期竣工违约金限额：签约合同价的10%

14

11.6

提前竣工的奖金：人民币  0 元/天

15

11.6

提前竣工的奖金限额：签约合同价的 0 %

序号

条款号

信息或数据

16

15.2.2

按所节约或增加收益的%

17

16.1

合同期内不调价

18

17.2.1

开工预付款比例：30%签约合同价

29

17.2.1

材料、设备预付款比例：等主要材料、设备单据所列费用的%

20

17.3.2

进度付款申请单：向监理人提交进度付款申请单的份数：份

21

17.3.3

进度付款申请证书最低限额：签约合同价的%或人民币万元

22

17.3.3

进度付款支付期限：

监理人收到进度付款申请单后天内

23

17.3.3

逾期付款违约金：‰/天

24

17.4.1

质量保证金百分比：月支付额的%

25

17.4.1

质量保证金限额：合同价格的3%

26

17.5.1

竣工付款申请单：承包人向监理人提交竣工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：   3 份

27

17.5.2

竣工付款支付期限：

监理人出具工程竣工付款证书后天内

28

17.6.1

最终结清申请单：承包人向监理人提交终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：  3  份

29

17.6.2

最终付款支付期限：

监理人出具最终结清证书后天内

30

19.7

保修期： 5  年（保修期一般应为5年）

31

20.1

建筑工程一切险的保险费率：‰

32

20.4.2

第三者责任的最低投保金额：万元人民币，事故次数不限（不计免赔额）保险费率：‰

33

24.1

争议的最终解决方式：仲裁或诉讼

如采用仲裁，仲裁委员会名称：许昌市中级人民法院

序号

条款号

信息或数据

1

1.1.2.2

发包人：许昌市建安区交通运输局

地址：许昌市建安区文化中心6楼B615    邮编：461000

2

1.1.2.6

监理人：

地址：邮编：

3

1.1.4.3

工期：120日历天

4

1.1.4.5

缺陷责任期：  2  年

5

1.6.3

图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 7 天签发图纸修改图给承包人

6

3.1.1

单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程原合同价的%或累计变更超过了原总合同的%

7

4.2

履约担保金额：不超过中标金额的5%

提交履约担保的时间：在签订合同协议书之前

履约担保形式：中标人从基本账户转出

8

10.1

工程进度计划提交时间：承包人在与发包人签订合同协议后的28天内提交给监理人

9

10.2

工程进度计划修订提交时间：实际进度发生滞后的当月25日前

10

10.4

提交合同用款计划的时间：

承包人在与发包人签订合同协议书后的28天内提交给监理人

11

11.1

发出开工通知期限：开工日期7天前

12

11.5

逾期交工违约金：元/天

13

11.5

逾期交工违约金限额：签约合同价的%

14

11.6

提前交工的奖金：   元/天

15

11.6

提前交工的奖金限额：签约合同价的  %

序号

条款号

信息或数据

16

15.2.2

按所节约或增加收益的%

17

16.1

合同期内不调价

18

17.2.1

开工预付款金额：%签约合同价

29

17.2.1

材料、设备预付款比例：等主要材料、设备单据所列费用的%

20

17.3.2

进度付款申请单：向监理人提交进度付款申请单的份数：份

21

17.3.3

进度付款证书最低限额：%签约合同价或  万元

22

17.3.3

进度付款支付期限：

监理人收到进度付款申请单后天内

23

17.3.3

逾期付款违约金的利率：‰/天

24

17.4.1

质量保证金百分比：月支付额的%

25

17.4.1

质量保证金限额： %合同价格

26

17.5.1

竣工付款申请单：承包人向监理人提交竣工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：   3 份

27

17.5.2

竣工付款支付期限：

监理人出具工程竣工付款证书后天内

28

17.6.1

最终结清申请单：承包人向监理人提交终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：  3  份

29

17.6.2

最终付款支付期限：

监理人出具最终结清证书后天内

30

19.7

保修期： 5  年（保修期一般应为5年）

31

20.1

建筑工程一切险的保险费率：‰

32

20.4.2

第三者责任的最低投保金额：万元人民币，事故次数不限（不计免赔额）保险费率：‰

33

24.1

争议的最终解决方式：仲裁或诉讼

如采用仲裁，仲裁委员会名称：许昌市中级人民法院